1樓：惠企百科
工程費用索賠的條件有很多。
工程費用索賠具備的條件如下幾點：
1、合同或其他證據為索賠提供了合法的依褲缺據或者有證據證明存在支援索賠的合理依據；
2、增加的成本是合同存續期間無法預見的原因造成的，而並非由承包商工作失誤所造成；
3、與索賠相關聯的成本是可辨認的或可確定的，並且就所完成的工程量而言是合理的；
4、支援索賠的證據是客觀的和可證實的，而不以對問題管理的主觀意胡慧辯見為依據或者以沒有支援的請求為依據。工程索賠款一般由以下費用專案構成：人工費、材料費、施工機械使用費、保函費用、保險費用、碧穗利息費用、管理費用、利潤、機會利潤損失等；
5、索賠是承包人在合同約定的索賠期間內提出的；
6、承包人的索賠有無超過法律規定的訴訟時效。
2樓：彭宗輝
1、合同或其他證據為索賠提供了合法的依據或者有證據證明存在支援索賠的合理依據；
2、增加的成本是合同存續期間無法預見的原因造成的，而並非由承包商工作失誤所造成；
3、與索賠相關聯的成本是可辨認的或可確定的，並且就所完成的工程量而言是合理的；
4、支援索賠的證據是客觀的和可證實的；
5、索賠是承包人在合同約定的索賠期間內提出；
6、承包人的索賠有無超過法律規定的訴訟時效。
法律依據：《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十六條。
發包人在承包人提起的建設工程施工合同糾紛案件中，以建設工程質量不符合合同約定或者法律規定為由，就承包人支付違約金或者賠償修理、返工、改建的合理費用等損失提出反訴的，人民法院可以合併審理。
第十七條。有下列情形之一，承包人請求發包人返還工程質量保證金的，人民法院應予支援：
一）當事人約定的工程質量保證金返還期限擾差轎屆滿；
二）當事人未約定工程質量保證金返還期限的，自建設工程通過竣工驗收之日起滿二年；
三）因發包人原因建設工程未按約定期限進行竣工驗收的，自承包人提交工程竣工驗收報告九十日後當事人約定的工程質量保證金返還期限屆滿；當事人未約定工程質量保證金返還期限的，自承包人提交工程竣工驗收報告九十日後起滿二年。
發包人返還工程質量保證金後，不影響承包人根據合同約定或者法律規定履行工程保修義務。
工程索賠審查的證據有哪些。
1、工地會議記錄和有關工程的來往信件；
2、各種施工進度表，包括髮包人代表和分包編制的進度表；
3、施工備忘錄，在施工中發生影響工期和索賠有關的事項，都要及時做好記錄，按年月日順序號存檔，以便查詢；
4、做好建築師和工程師的口頭指示記錄，及時以書面形式報告建築師予以承認，將書面指示按年月日順序編號存檔；
5、工程**需有專人管理，**都應標明拍攝的日期，最好購買帶有日期的相機，將**按工程進度整理編排；
6、收集、記錄每天的氣象報告和實際氣候情況；
7、整理儲存工人和僱員的工資與薪金單據、材料物資購買單據，按年月日編號歸檔；
8、完整的工程會計資料，包括工卡，人工分配表、登出工資薪金支票、材購買定貨單、緩肆收訖發票、收款票據、賬目及有關圖表、財務信件、經會計師核證的財務決算表慶鋒等；
9、所有的合同標書檔案、合約圖紙、修改增加圖紙、計劃工程進度表、人工**表、材料裝置進場報表及賬單等需歸類儲存人檔。
3樓：嗨皮圖圖
工程費用索賠的條件有分前提條件和索賠條件。培手
前提條件分與合同對照，事件造成了承包人工程專案成本的配滾嫌額外支出或直接工期損失；造成費用增加或工期損失的原因，按合同約定不屬於承包人的行為責任或風險責任；承包人按合同規定的程式和備銷時間提交索賠意向通知和索賠報告。
索賠條件又稱干擾事件。通常承包商可以索賠的事件有發包人違反合同給承包人造成時間和費用的損失；因工程變更造成時間和費用的損失；發包人提出提前完成專案或縮短工期而造成承包人的費用增加；發包人延期支付期限造成承包人的損失；非承包人的原因導致工程的暫時停工；物價**、法規變化及其他。
工程索賠計算：
1、工期索賠。網路分析法：通過分析延誤前後的施工網路計劃，比較兩種計算結果，計算出工程應順延的工期；比例分析法：
通過分析增加或減少的單項工程量與合同總量的比值，推斷出增加或減少的工期；其他方法：工程現場施工中，可以根據索賠事件的實際增加天數確定索賠工期；通過發包方與承包方協議確定索賠工期。
2、索賠費用。總費用法，通過計算出某項工程的總費用，減去單項工程的合同費用，剩餘費用為索賠費用；分項法：按工程造價的確定方法，逐項進行工程費用索賠，可分為：
人工費、機械費、管理費、利潤、材料費、保險費、裝置費等索賠費用。
工程費用索賠的條件
4樓：網友
工程費用索賠的條件介紹如下：
1、發包人違反合同給承包人造成時間和費用的損失；
2、因工程變更（含設計變更，發包人提出的工程變更，監理工程師提出的工程變更，以及承包人提出並經監理工程師批准的變更中段）造成時間和費用的損失；
3、發包人提出提前完成專案或縮短工期而造成承包人的費用增加；同時具備以下三個前提條件：
1）承包人根據合同規定的程式和時間提交索賠意向通知和索賠報告；
2）與合同對照，事件孝族已造成了承包人工程專案成本的額外支出，或直接工期損失；
3）造成費用增加或工期損失的原因，根據合同約定不屬於承包人的行為責任或風險責任。以上三個條件必須同時具備，缺一不可。
4、發包人延期支付期限造成承包人的損失；
5、非承包人的原因導致工程的暫時停工；
6、物價**，法規變化及其他。
法律依據：《中華人民共和國建築法》第六十七條。
承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，並處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。
承包單位有前款規定的違法行為的，對因轉包工程或者違法分包的巧培弊工程不符合規定的質量標準造成的損失，與接受轉包或者分包的單位承擔連帶賠償責任。
工程索賠費用包括哪些
5樓：羅仰俠
工程索賠費用包括人工費、材料費、施工機械使用費、分包商的索賠費、現場管理費、利息（一般按照**銀行貼現率加三個百分點的利率）、總部（企業）管理費、利潤損失。當事人可以根據索賠事件的實際增加天數確定索賠工期，根據索賠工期確定索賠費用。
一、延誤索賠的依據是什麼。
延誤索賠的依據是：
1、工期延誤索賠可按合同約定執行。合同未約定的，可以按照實際損失賠償；
2、根據《中華人民共和國民法典》的規定，當事人可以約定一方違漏亮約時，應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定違約造成的損失賠償的計算方法。
約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構增加；約定的違約金過高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構適當減少。當事人延遲履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。
二、趕工措施費可以索賠嗎。
趕工措施費不可以索賠。趕工措施費包括為了搶工期額外投入的人工費、為加快施工進度採取技術措施所發生的材料費機械費等費用。趕工費應在合同中約定，如果沒有約定，由乙方提出，建設單位進行核實確定結算是增加，然後根據費用檔案，按實際發生計算。
建設行政主管部門負責建築安全生產的管理，並依法接受勞動行政主管部門對建築安全生產的指導和監督。隱手。
三、承包商向業主的索賠包括哪些內容？
承包商向業主的索賠包括灶搜嫌的內容：
1)合同檔案的缺陷引起的索賠；
2)業主違約引起的索賠；
3)施工現場條件的變化引起的索賠；
4)工程變更引起的索賠；
5)工程師指令引起的索賠；
6)特殊風險引起的索賠；
7)其他承包商干擾引起的索賠；
8)其他第三方原因引起的索賠。
民法典》第五百七十七條。
當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第八百零一條。
因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權請求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建後，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。
國際工程有哪些典型的合同條件
按經營方式。 工程總承包合同。工程總承包合同是指就某一項工程專案的建設 完成和維修等全部工作，經招標 投標 評價 談判等一系列過程，由該專案的業主和承建該專案的承包商之間所簽訂的合同。它是國際工程承包業務中最重要的合同形式。交鑰匙工程合同是最為典型的表現方式。工程總承包合同的特點是責任重 風險大 利...
去新加坡讀高中的費用是多少？條件有哪些
怎麼說呢，雖然新加坡不算是一個超高消費的國家，但是在很多情況下，費用的開銷還是大的，讀高中的話大概6 7萬吧，畢竟很多學生都在長身體就更得吃好一點了。條件的話主要就是英語水平問題，還有留學的費用問題。去國外讀書的話，費用應該是挺高的。首先你要有護照啊之類的東西。證件一定要齊全，這個可以去向有關知識 ...
律師說法 建築工程索賠的法律依據有哪些
關於建築工程的索賠法律法規有 民法總則 合同法 建築法 等涉及工程索賠的條款，建設部發布的建設工程各種示範文字，也可以作為行業慣例，作為工程索賠的法律依據。律師以案說法 房屋裝修中工人受傷，業主需要賠償嗎 僱傭關係中的人身傷害賠償，業主需要承擔相應的賠償責任。法律依據請參閱 最高人民法院關於審理人身...