1樓：法妞問答律師**諮詢
關於建築工程的索賠法律法規有：《民法總則》、《合同法》、《建築法》等涉及工程索賠的條款，建設部發布的建設工程各種示範文字，也可以作為行業慣例，作為工程索賠的法律依據。
律師以案說法：房屋裝修中工人受傷，業主需要賠償嗎
2樓：天傑地靈青島人
僱傭關係中的人身傷害賠償，業主需要承擔相應的賠償責任。
法律依據請參閱《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》的如下規定：
第十一條 僱員在從事僱傭活動中遭受人身損害，僱主應當承擔賠償責任。僱傭關係以外的第三人造成僱員人身損害的，賠償權利人可以請求第三人承擔賠償責任，也可以請求僱主承擔賠償責任。僱主承擔賠償責任後，可以向第三人追償。
僱員在從事僱傭活動中因安全生產事故遭受人身損害，發包人、分包人知道或者應當知道接受發包或者分包業務的僱主沒有相應資質或者安全生產條件的，應當與僱主承擔連帶賠償責任。
3樓：上海吳濱大律師
如果承包人沒有資質，業主是要承擔一定的責任。
建築工程索賠的法律依據有哪些
4樓：華律網
關於建來築工程的索賠源法律法規有：《bai民法總則》、《合同。
du法》、《建築法》等涉zhi
及工程索賠的條款dao，建設部發布的建設工程各種示範文字，也可以作為行業慣例，作為工程索賠的法律依據。《民法總則》規定了違約與侵權的原則性規定。《合同法》不僅有原則性規定，而且《合同法》第十六章建設工程合同，則對違約導致的索賠責任作了詳細的規定，如：
《合同法》第二百八十三條規定：「發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失；」第二百八十四條規定：「因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置搬遷、材料和構件積壓等損失和實際費用」。
綜上所述可以看出，工程索賠的法律依據和合同依據，都是相當複雜的。承包商必須要有專人研讀合同、管理合同，和整理合同條款中的索賠依據，並利用這些依據合法地開展施工索賠，獲得該得的利益或減少損失。
5樓：文庫精選
內容來自使用者：傑貓。
[標籤：標題]
篇一：建設工copy程索賠費用的稽核方法及其合同法律依據建設工程索賠費用的稽核方法及其合同法律依據摘要：本文對工程索賠的定義進行了介紹，總結了工程索賠的原因及其合同法律依據，並結合例項分析工程索賠費用稽核的難點和處理方法。
一、工程索賠的定義及現狀。
工程索賠是指在工程承包合同履行中，合同當事人一方由於另一方未履行合同所規定的義務或者出現了應當由對方承擔的風險而遭受損失時，向另一方提出賠償要求的行為。引起索賠的原因，可能在業主，也可能在承包商方面。從專業角度看，國際工程中通常把承包商對業主的索賠叫做「索賠」，業主對承包商的索賠叫做「反索賠」。
隨著我國改革開放的不斷深入，招投標制度的推行，而建設工程合同「標的物」非定型產品，履行期限長、合同條款多而複雜，在漫長的履行過程中，必然引發這樣那樣的實際問題，工程索賠（反索賠）在所難免。而如何合理確定工程索賠的費用和工期，是工程合同管理和我們進行結算評審所必須解決的重要問題。
二、工程索賠的主要原因。
計算工程索賠的費用和工期首先要明確在什麼情況下可能出現索賠，引起索賠的原因可以歸納為以下方面：
1、當事人違反合同約定；
2、合同變更；
6樓：林妹妹
索賠法律法規有：《民法通則》、《合同法》以及《全民所有制建築安裝企業轉換經營機制實施辦法》、《建築法》等涉及工程索賠的條款，可以作為工程索賠的法律依據。
另外：《民法通則》規定：公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任。
根據民事責任原則，在《民法通則》第111條對違反合同的民事責任作了如下規定：「當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定條件的，另一方有權要求履行或者採取補救措施，並有權要求賠償損失。」第112條規定：
「當事人一方違反合同的賠償責任，應當相當於另一方因此所受到的損失。」在施工合同履行過程中，發包人違反合同的現象屢屢發生，這種違反合同的現象可能是合同內因素，也可能是合同外因素；可能是發包人故意行為，也可能是客觀原因，發包人不能履行合同或者不能完全履行合同。無論什麼情況，只要是發包人的責任使建築企業遭受到合同價款以外的損失或影響工期，建築企業就可以依法要求發包人採取補救措施，並有權要求賠償損失，這種要求賠償權，就是依法索賠權。
《合同法》規定。在施工合同履行過程中，由於發包人的過錯，建築企業可以依據這些條款向發包人要求其支付違約金和賠償金，這種要求即為索賠。另外，《合同法》第286條及最高人民法院對其「優先受償權」的司法解釋，為建築企業的索賠提供了優先受償的法律支援。
國家建設部、國家體改委和***經貿辦釋出的《全民所有制建築安裝企業轉換經營機制實施辦法》第34條規定，要「按照國際慣例，建立工程索賠制度。」第6條規定，「對於建設資金不足，物資**短缺的工程，企業有按照合同規定追究違約責任，並有權調整施工進度。」第7條規定，「工程的承包**應由企業與工程發包單位本著公平、合理的原則，通過投標競爭，在雙方簽訂的工程承包合同中規定。
在工程施工中，如發生工程量變化，設計變更等，企業有權要求按有關規定調整預、決算。」上述條款也可作為建築企業向發包人要求索賠的依。
房屋漏水索賠的法律依據有哪些？
7樓：匿名使用者
質量問題包括裂縫、脫皮、空鼓、漏水、漏電等。因質量不符合合同約定或房屋通常品質，買受人可以拒絕接受，由出賣人承擔修理、更換、重做與賠償損失責任，逾期交付的，應當支付延期履行違約金。
房屋交付使用年限，要是在質量保修範圍則由開發商負責；
該漏水部位若是裝修改裝的則有裝修企業負責；
如果裝修是由開發商負責的，直接追究開發企業。
房子出現漏水，正常情況下如果房子是新房，可以要求開發商賠償；如果是二手房，樓齡又老，只能跟物業管理處協商，要求修理。
牆面出現裂縫滲水的，一般情況下專業施工隊會使用吊籃，由維修人員在外牆施工。地基沉陷，導致牆體開裂，且還在發展的。地基的沉陷是一個較緩慢的過程，大概每年的變化個把毫米，但反射到屋頂，儘管對房屋整體結構影響不大，但個把毫米就會造成漏雨。
潘律師說法：因未辦理房屋過戶產生糾紛適用訴訟時效嗎
8樓：阿元
只要房屋買賣合同有效，賣房人就應當協助買房人辦理產權證、取得該房屋所有權的義務。無論房屋買賣合同是否約定過戶登記履行期限，由於請求過戶登記兼具物權請求權性質，賣房人都應當協助買房人辦理過戶登記手續。
最高人民法院《關於貫徹執行民事政策法律若干問題的意見》第56條規定：「買賣雙方自願，並立有契約、買方已交付了房款，並實際使用和管理了房屋，又沒有其他違法行為，只是買賣手續不完善的，應認為買賣關係有效，但應著其補辦房屋買賣手續。」
最高人民法院《關於貫徹執行《中華人民共和國民法通則》若干問題的意見（試行）》第85條規定：「財產所有權尚未按原協議轉移，一方翻悔並無正當理由，協議又能夠履行的，應當繼續履行。」
法律律師你是我想問一下雙方打架導致他人受傷。在醫院的醫生說法下要休息三個月，是否有生活補貼？
9樓：王元頁
可以要求打人的侵權人賠償誤工費營養費等費用人身損害賠償司法解釋。
第十七條 受害人遭受人身損害，因就醫**支出的各項費用以及因誤工減少的收入，包括醫療費、誤工費、護理費、交通費、住宿費、住院伙食補助費、必要的營養費，賠償義務人應當予以賠償。
受害人因傷致殘的，其因增加生活上需要所支出的必要費用以及因喪失勞動能力導致的收入損失，包括殘疾賠償金、殘疾輔助器具費、被扶養人生活費，以及因**護理、繼續**實際發生的必要的**費、護理費、後續**費，賠償義務人也應當予以賠償。
10樓：網友
這要看打人的一方什麼態度，如果你們雙方協商好了對方能出這份補貼就行，，如果對方不出，你們可以同過法律解決要賠償金。
11樓：來自妙道山赤誠的秋天
那這兩個人都有一定的責任，可以追究他們的責任。
12樓：在大嵛山島吃烤串的威震天
應該有生活補貼的。還有誤工補貼。這些法律上都有規定的。
13樓：來財一萬
雙方打架導致他人受傷，在醫院住院需要三個月才能治好，需要對傷者付醫療費、生活補貼、誤工費等費用的，如雙方都受傷，則各付各的。
14樓：匿名使用者
雙方打架就是上網那人受傷得話陪你賠償，他的損失是正常的，因為是你願意造成的。
15樓：網友
當然有生活費，這個看您們怎麼協商的。
律師說法律諮詢,12348法律諮詢熱線是免費的嗎
律師說解答 如果長輩在入職前就已經存在塵肺，原則上單位是不需要承擔賠償責任的。但是，用人單位在體檢後未告知體檢情況，且仍繼續建立勞動關係，存在過錯，你的長輩作為勞動者可以要求賠償。建議雙方先協商，協商不成向當地勞動監察部門反映。12348法律諮詢 是免費的嗎 是免費諮詢的。12348 是市 區縣司法...
建築工程安全管理的方針是，建築工程安全管理的方針是？
1 在本工程中，專案部將貫徹 安全第一，預防為主 的方針，通過強化安全教育和安全培訓。加大安全設施的設入，制定完善的安全措施 實行周密的安全防護，嚴格執行 建築施工安全檢查標準 jgj59 99 的規定，確保施工過程中達到既定的安全目標 2.1 本工程中杜絕火災的發生 2.2 本工程中杜絕死亡及重傷...
建築工程資質升級申報的有哪些，建築工程資質升級申報的資料有哪些
你們之前申請過資質在原來的基礎上，公司的基本材料 還有人員方面肯定也是增加的，如建造師 工程師 財務人員 助理工程師，具體請參考你們需申請那項資質的要求，還有一項很重要且你們公司必須達到的，就是業績要達標，所指的業績都是公司去建委部份備過案的業績，還有審計報告也是要的，升級不像初辦要求鬆一些。不過只...