1樓:建設工程回款保
因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。因而,在實踐中,因發包人原因導致停工的,承包人一般都可以要求賠償以下損失:
1、人工費損失。如停工、窩工的工人工資;工人低生產效率的損失;膳食補貼、工器具費用、各種管理費等相關人工費用損失。
2、材料費損失。諸如由於工期拖延,材料****帶來的差價損失等。
3、機械費損失。由於工期拖延導致相關機械停工帶來的損失,轉移搬運帶來的損失等相關費用。
4、工地管理費。諸如由工期拖延產生的工地管理人員的工資等。
5、物價**的差生的差價費用。諸如工人工資**、機械租賃費用**、材料費用**等。
需要注意的是,因發包人原因導致停工給承包人帶來的損失,承包人只要有證據資料證明的,都可以要去發包人賠償,至於具體能要求賠償哪些費用、多少費用,就需要承包人結合自身實際情況提出來了。
2樓:網友
沒有標準。這個1看違約責任怎麼約定的。
如果沒有這方面約定,需要看實際損失是多少。
因承包人原因延遲竣工,則遲延竣工損失的賠償標準是什麼?
3樓:李凱季
建築施工合同都有約定,按約定支付違約金,若沒有約定賠償實際損失。按照合同規定,按天數計算違約金。一般合同裡都有違約金賠償上限磨或,執行合同規定即可。
如果合同跟法律(合同法)相_觸,以法律為準。
法律分析承包人原因未能按合同進度計劃完成工作時,承包人應採取措施加快進度,並承擔加快進度所增加的費用。由於承包人原因造成工碰態期延誤,承包人應支付逾期竣工違約金。訂立合同時,應在專用條款內約定逾期竣工違約金的計算方法和逾期違約金的最高限額。
專用條款說明中建議,違約金計算方法約定的日拖期賠償額,可採用每天為多少錢或每天為簽約合同價的千分之幾;最高賠償限額為簽約合同價的3%。違約行為,是指當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定條件的行為。根據不同的標準,可將違約行為作不同分類:
如單方違笑遊源約與雙方違約、根本違約與非根本違約、預期違約與實際違約。也指合同當事人違反合同約定義務的行為。違約行為是違約責任的基本構成要件,沒有違約行為,也就沒有違約責任。
法律依據中華人民共和國民法典》第五百八十五條 當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低於造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高於造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金後,還應當履行債務。
4樓:朝日作**
監理工程師】
根據《標準施工合同陪餘》,因承包人原因逾期竣工時,承包人應支付逾期竣工違約金,最高賠償限額為( )根據《標準施工合同》,因承包人原因逾期竣工時,承蘆巨集滾包人應支付逾期竣工違約絕渣金,最高賠償限額為( )a、工程結算價的2%b、簽約合同價的2%c、工程結算價的3%d、簽約合同價的3% 【答案】:d【233網校權威解析】:承包人的原因造成的延期竣工,最高賠償額為簽約合同價的3%。
5樓:屢萌萌
一般合同上會約定違約責任,如果雙方合同未約定違約責任,可以起灶此虛訴至隱燃法扒扮院,會按照造成損失的金額及雙方所承擔的責任來賠償。
6樓:北京甘貴賓
看雙方合同的約定,根據違約條款及實際損失要求承辦人賠償。
7樓:香煙旳彌漫
這具體的賠償標準要看你們當時簽訂的合同,違約後怎麼賠償,都是有規定的,你找合同確認下看看。
8樓:創作者
施工合同是住建部提供殲嫌洞的制式合同,一般在遲延竣工條款會有約定的。
假如,沒有使用制式合同,則:者旅。
有約定,從約定。
無約定,可氏枯以協調。協調不成,起訴時同時申請工程鑑定以確定賠償所遭受的損失。
9樓:網友
這種標準,應罩答襪當是雙方在合同中約定好了物激的,按合同執行就好了。
如果沒有約定,那麼就屬於合同的舉禪漏洞,只能雙方協商。法院也沒辦法強行處理。
10樓:廣東明均泰事務所
按當初籤的合同約定為準,如無相關約定,只能通過協商解決。
11樓:班曦哲
因承搜高包螞敬人原因延遲竣工,造成的損失賠償標準?籤承包合同的時候,就有這一條,按合同來,如果合同沒有規定,延期時造成的損失怎樣賠付,只能和承包方協商。世物尺。
因發包人導致施工圖遲交,承包人可以索賠哪些補償
12樓:
摘要。根據民法典規定,發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
因此,因發包人原因導致工期拖延的,承包人就是要求發包人賠償相應的損失。
通常在實踐中,因為發包人原因導致工期拖延的如下情況,承包人可以索賠:
1、發包人逾期支付工程預付款、進度款。
2、發包人拖延提供施工條件,拖延提供場地、圖紙等。
3、發包人逾期提供甲供材料。
4、發包人未辦理建設行政審批手續,導致建設行政主管部門勒令停工的。
因發包人導致施工圖遲交,承包人可以索賠哪些補償。
根據民法典規鉛桐定,發包人未按照約定的時間和要求提供槐慶坦原材料、裝置、場地、資金、技術資料的,承包人可以差鋒順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
因此,因發包人原因導致工期拖延的,承包人就是要求發包人賠償相應的損失。
通常在實踐中,因為發包人原因導致工期拖延的如下情況,承包人可以索賠:
1、發包人逾期支付工程預付款、進度款。
2、發包人拖延提供施工條件,拖延提供場地、圖紙等。
3、發包人逾期提供甲供材料。
4、發包人未辦理建設行政審批手續,導致建設行政主管部門勒令停工的。
因發包人導致工期延誤的承包人如何索賠?
13樓:劉濤
法律分析:發包人導致工期拖延的,承包人可以索賠。當發包人與承包人簽訂建築工程合同後,任何一方都應該嚴格遵守合同約定,積極履行合同,要是一方違約的,另一方都可以要求對方賠償損失。
通常在實踐中,因為發包人原因導致工期拖延的如下情況,承包人可以索賠:1、發鋒姿包人逾期支付工程預付款、進度款。2、發包人拖延提供施工條件,拖延提供場地、圖紙等。
3、發包人逾期提供甲供材料。4、發包人未銀中絕辦理建設行政審批手續,培差導致建設行政主管部門勒令停工的。
法律依據:中華人民共和國民法典》 第八百零三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
農村分給個人的土地還在承包期間,承包人死亡,現在村裡要收回土地是否合法
如果是無繼承人的土地是可以收回的,如果不是,那村委會是無權收回的。根據我國法律的相關規定任何單位或個人無權收回農民承包期內的土地,土地的經營權是可以繼承的。也就是說承包人死亡後其承包土地應該由繼承人繼承直到承包期滿為止。農村土地承包是指採取農村集體經濟組織內部的家庭承包方式,不宜採取家庭承包方式的荒...
公司食堂對外承包承包人需要什麼資質嗎
承包這事就是雙方達成協議就可以了啊,公司什麼要求照做唄!找正規的餐飲公司做就行,聽說北京禮信年年餐飲管理 不錯。承包食堂需要什麼資質 沒什麼資質,只要有過硬的內部關係,然後將所得的利潤分贓給這些人一部分。你就能承包。當然不能出現食物中毒的情況。至於伙食好不好,只要不吃豆腐渣,就沒問題。食品加工許可證...
承包人左右的食堂我要承包一個工地食堂大概100個人左右能賺錢嗎
肯定能賺錢。1 必須和主要領導以及管後勤的各路神仙打好關係,凡是能沾得上的都根據能量大小給一點小甜頭。記住,你辦得再好,口碑再好,幾個當家的對你不滿意,你就得滾蛋。2 先按照100人計算,兩餐,2 100 6 1200元。一葷兩素剔除火工純粹成本也就兩塊錢左右,總成本為菜錢2元 調料油鹽醬醋之類0....